時(shí)間:2023-03-14 15:15:37
序論:在您撰寫(xiě)加工合同時(shí),參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
甲方為:中國(guó) 公司
地址:
電報(bào)掛號(hào):
電傳:
________工廠
地址:中華人民共和國(guó) 省 市 區(qū) 街 號(hào)
電報(bào)掛號(hào):
乙方為:×國(guó) 公司
地址:
電傳:
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工(或來(lái)件裝配)業(yè)務(wù),本著平等互利原則,通過(guò)友好協(xié)商,特簽訂本合同。
第一條 加工(裝配)的項(xiàng)目
乙方向甲方提供加工(或裝配)______(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對(duì)乙方提供的原材料(或散件)進(jìn)行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
第二條 交付來(lái)料與加工成品的數(shù)量和時(shí)間
乙方將于 年 月 日至 年 月 日,每月向甲方提供______原材料(或散件),并負(fù)責(zé)運(yùn)至______港港口(或車站)交付甲方;在甲方收到原材料(或散件)后的 個(gè)月內(nèi)(
或自 年 月 日至 年 月 日)分批將加工(或裝配)后的成品負(fù)責(zé)運(yùn)至______港口(或車站)交付乙方。
乙方在提供原材料(或散件)時(shí),按百分之______的備損率提供給甲方,多提供部分不計(jì)加工(或裝配)數(shù)量。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供全部原材料(或散件),致使甲方停工待料造成損失,乙方在接到甲方提出的通知后,應(yīng)予賠償。如甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第三條 加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工(或裝配)的加工費(fèi),每件(或套)計(jì)____幣_(tái)_____元。(注一)
第四條 付款辦法
乙方將不作價(jià)的原材料(或散件)運(yùn)交甲方;加工費(fèi)由乙方給甲方開(kāi)出即期付款信用證。(注二)
第五條 來(lái)廠專家和技術(shù)培訓(xùn)
根據(jù)實(shí)際需要,乙方有義務(wù)向甲方派遣專家并為甲方培訓(xùn)必要的技術(shù)人員,來(lái)廠專家和培訓(xùn)人員的數(shù)目、時(shí)間、任務(wù)以及費(fèi)用負(fù)擔(dān)等,由雙方另行商議。
第六條 運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)
乙方將原材料(或散件)運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將成品運(yùn)交乙方的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。成品的運(yùn)輸保險(xiǎn),由甲方按原材料(或散件)成本加上運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、加工費(fèi)之和的110%投保綜合險(xiǎn)、戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)(如陸上運(yùn)輸則投保陸上運(yùn)輸險(xiǎn))。在加工裝配期間,由甲方負(fù)責(zé)投?;痣U(xiǎn)。(注三)
第七條 質(zhì)量檢驗(yàn)
(1)甲方在收到原材料(或散件)后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)乙方提供的原材料(或散件)的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,由甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
(2)乙方在收到甲方加工的成品后,按雙方議定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨,如因甲方裝配不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,由乙方向甲方提出檢驗(yàn)報(bào)告,甲方負(fù)責(zé)返修或賠償。
第八條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時(shí),遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。對(duì)方由此而產(chǎn)生的損失,不得提出賠償要求。
第九條 違約責(zé)任
任何一方不履行合同條款,致使對(duì)方遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí),必須承擔(dān)賠償責(zé)任,受損害方并擁有罰款__________元的權(quán)利。
第十條 仲裁
本合同在執(zhí)行過(guò)程中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式進(jìn)行協(xié)商解決。如未能解決時(shí),提請(qǐng)×國(guó)______仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為終局裁決,對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
第十一條 擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十二條 轉(zhuǎn)讓
本合同所載明的權(quán)利和義務(wù),非經(jīng)雙方一致同意,一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
第十三條 有效期限
本合同自簽字之日起生效,有效期到本合同規(guī)定的______套(或件)由甲方加工(或裝配)成成品交付乙方并收進(jìn)全部加工費(fèi)時(shí)終止。
第十四條 續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。
第十五條 文本
本合同正本一式2份,雙方各持1份。副本______份。
第十六條 補(bǔ)充或修訂
本合同如有未盡事宜,雙方可以進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)充或修訂。
第十七條 適用法律
中華人民共和國(guó)法律為本合同的適用法律。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表:(簽字) 代表:(簽字)
見(jiàn)證人:(簽字)
注一:如包裝費(fèi)用、輔料、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等在加工費(fèi)以外收取,須另訂條款明確規(guī)定。
注二:乙方提供原材料(或散件),如采用托收或遠(yuǎn)期信用證(對(duì)開(kāi)信用證),及成品出
口不采用信用證方式,而用匯款或托收方式可作相應(yīng)更改。
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量
名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網(wǎng))整理。
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書(shū),作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
合同范本二
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條 乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條 材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條 若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí),廢料率為_(kāi)________。
第六條 驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_(kāi)________,或正常檢驗(yàn),四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_(kāi)________。
第七條 乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
(一)過(guò)期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條 通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí),若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個(gè)月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價(jià)格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級(jí)。
第十三條 付款條件:乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
第十四條 乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
工
合
同
定做方(甲方):
簽訂時(shí)間:2019年08月21日
簽訂地點(diǎn):
承攬方(乙方):
交貨日期:2019年09月01日開(kāi)始發(fā)貨
工程名稱:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》
相關(guān)法律、法規(guī)的要求,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同,雙方應(yīng)共同信守,并嚴(yán)格履行。
一、產(chǎn)品明細(xì):
名稱
材質(zhì)
數(shù)量
(噸)
加工單價(jià)(元)
運(yùn)費(fèi)(元)
材料單價(jià)(元)
油漆
綜合
單價(jià)
總價(jià)(元)
元/每噸
元/噸
合計(jì)
二、乙方承攬范圍:
1、
按甲方提供的加工圖紙及清單制作,下料、拋丸、噴漆(μm)、裝車。
2、
運(yùn)輸方式:甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸;
3、本價(jià)格含13%增值稅專用發(fā)票;
4、甲供鋼材;甲供油漆。
三,結(jié)算方式:
1.
按清單凈量結(jié)算,材料損耗包含在單價(jià)中,超過(guò)損耗部分,按甲方采購(gòu)價(jià)格,從結(jié)算中扣除(材料總量結(jié)算)。
2.
油漆按說(shuō)明書(shū)涂布率X1.2為標(biāo)注,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分由乙方原價(jià)購(gòu)買(mǎi)(以甲方采購(gòu)單為準(zhǔn)),少于標(biāo)注節(jié)省部分按
甲方采購(gòu)價(jià)格(以甲方采購(gòu)單為準(zhǔn))的50%,獎(jiǎng)勵(lì)給乙方。
3.
無(wú)預(yù)付款,發(fā)貨最后一車,結(jié)清尾款;開(kāi)具全額發(fā)票后,支付全部尾款。
4.交工日期:2019-09-01開(kāi)始發(fā)貨2019-09-10日發(fā)齊。(人力不可抗拒的因素除外)。
四
甲乙雙方責(zé)任:
1.
甲方負(fù)責(zé)提供全套圖紙及技術(shù)交底,并實(shí)施對(duì)乙方加工制作質(zhì)量,進(jìn)度監(jiān)督;
2.
甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供已簽字確認(rèn)的制作加工圖紙,乙方按甲方提供的圖紙進(jìn)行加工作制作,如實(shí)際圖紙與報(bào)價(jià)用圖紙發(fā)生變化時(shí),以實(shí)際圖紙為準(zhǔn),費(fèi)用做相應(yīng)調(diào)整;
3.
甲方對(duì)乙方提出的問(wèn)題及時(shí)予以解答,若因甲方未及時(shí)提供的圖紙或貨款給付,推遲導(dǎo)致工期延誤,由甲方承擔(dān),供貨周期相應(yīng)順延。若因乙方原因,乙方負(fù)責(zé),按全部工程款的10000/天計(jì)算;
4.
乙方按照甲方提供的圖紙及技術(shù)交底文件進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作,同時(shí)提供細(xì)化后的紙版圖紙和電子版圖紙各一套給甲方使用。如有質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)整改,費(fèi)用有乙方負(fù)責(zé);
5.
乙方配合甲方試驗(yàn)檢測(cè),提供給甲方合格證、發(fā)貨清單。
五:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1.
主次鋼構(gòu)件的制作符合雙方約定,及甲方提供的圖紙及行業(yè)驗(yàn)收規(guī)定GB50205-2001;
2.
保證構(gòu)件外觀質(zhì)量:
A.
焊渣,焊瘤,飛濺打磨干凈;
B.
不得出現(xiàn)漏焊,咬邊,原材割傷等現(xiàn)象,保證焊接質(zhì)量;
C.
保證圖紙尺寸準(zhǔn)確,確保所有構(gòu)件尺寸,外觀的成型美觀。
D.
材料下差或上差符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
E.
甲方對(duì)構(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,甲方驗(yàn)收合格后,構(gòu)件方可出廠。
六:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行《鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范50205-2001》,乙方廠區(qū)內(nèi)驗(yàn)收,逾期不驗(yàn)收視為合格,若甲方延期提貨造成構(gòu)件生銹等質(zhì)量問(wèn)題,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。甲方收到貨物應(yīng)妥善保管,如因保管不善造成雨淋浸水生銹,不得以產(chǎn)品存在問(wèn)題找乙方承擔(dān)責(zé)任。
七、違約與糾紛:
1、由于單方違約造成合同不能履行的責(zé)任由違約方負(fù)責(zé)。
2、凡因本合同內(nèi)所發(fā)生的一切爭(zhēng)議,應(yīng)由雙方通過(guò)友好方式協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,可由甲方所在地人民法院進(jìn)行訴訟。
八、合同的生效與終止:
1、
合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,自合同簽字蓋章后生效。
2、
禁止權(quán)利轉(zhuǎn)讓:任何一方不得將其在本合同,無(wú)論是全部還是部分權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三方,合同一方將其合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的,該權(quán)利轉(zhuǎn)讓無(wú)效,對(duì)本合同他方不產(chǎn)生法律效力。
九、其他:
本合同未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決或另簽補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議或附件進(jìn)度、技術(shù)要求與本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
帳號(hào):
帳號(hào):
開(kāi)戶行:
開(kāi)戶行:
稅號(hào):
稅號(hào):
法定代表人
:(委托人)
法定代表人:(委托人)
被委托方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開(kāi)發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供,價(jià)格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責(zé)任:
1、按計(jì)劃分季度委托乙方為其加工甲方 產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊(cè)證、授權(quán)書(shū)以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開(kāi)發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見(jiàn)和建議,確認(rèn)的樣品驗(yàn)收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
·甲方不得交乙方設(shè)計(jì)生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條 乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)打版進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)符合QB1002-97質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過(guò)訂單數(shù)量和品種。
3、負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。
6、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
7、對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四條 付款方式及交貨地點(diǎn):
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的 30%作為預(yù)付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后財(cái)務(wù)核實(shí)即付款,交貨地點(diǎn)為甲方庫(kù)房。
第五條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過(guò)程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書(shū)面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起3日內(nèi)必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。
第六條 違約責(zé)任:
kt250.com整理該文章,版權(quán)歸原作者、原出處所有。
1、因乙方未按甲方要求的時(shí)間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價(jià)1%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無(wú)論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣50萬(wàn)元違約金,并追究乙方法律責(zé)任。
3、凡違反本合同之其他各項(xiàng)條款的,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價(jià)值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān),甲方賠償因此給乙方帶來(lái)和經(jīng)濟(jì)損失。
第七條 合同有效期限
本委托加工合同期限為 個(gè)月,自 年 月 日至年 月 日止,生產(chǎn)期限以甲方計(jì)劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條 合同如遇爭(zhēng)議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達(dá)不成協(xié)議
的可向廣州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當(dāng)?shù)厝舜砗炞稚w章后·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方:乙方:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權(quán)利、義務(wù)
1.向乙方提供______,回收產(chǎn)品,現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2.向乙方提供合格的__________________設(shè)備,組裝工具。
3.有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工_____數(shù)量、式樣、時(shí)間等。
4.向乙方及時(shí)供應(yīng)全套散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù)
1.向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時(shí)支付散件價(jià)款。
4.可以自行銷售成品______,但應(yīng)及時(shí)告知甲方。
5.乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所,保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)(依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn))
1.____________________________________。
2.____________________________________。
四、未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無(wú)誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費(fèi)用設(shè)備的優(yōu)惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)八萬(wàn)者,若乙方終止合同,乙方可以將設(shè)備交還甲方,甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)十萬(wàn)者,若乙方終止合同,乙方可以將設(shè)備交還甲方,甲方退給乙方設(shè)備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)十二萬(wàn)者,若乙方終止合同,設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1.合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供________。________、________及________工具,乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買(mǎi)材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)生產(chǎn),為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2.甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條 保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條 質(zhì)量保證
承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件,任何一方無(wú)權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意,均屬無(wú)效。
第二十三條 爭(zhēng)議的處理
1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托人(簽字):_____ 委托人(簽字):______